Algemene
leveringsvoorwaarden
voor leden van de
Vereniging "Het Sfeerverwarmingsgilde"
(januari 2010)
Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor
genoemde leverancier en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door
of namens de leverancier te verrichte leveringen en de - al dan niet daarbij overeengekomen - werkzaamheden.
2. Alle door de leverancier uitgebrachte
offertes zijn vrijblijvend.
Artikel
2 Prijsaanpassing
1. Wanneer partijen voor het verrichten van de
werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat de leverancier deze
mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de
werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is
verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te
staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs.
Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren,
geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel IX-lid 7 als uitgangspunt de
overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.
2. De leverancier is gerechtigd om zijn prijs
te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen
wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit
voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij
deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.
3. De leverancier is gerechtigd om de overeengekomen
prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de
wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het
moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of
oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld
een verhoging van het BTW-percentage, mogen door de leverancier aan de
wederpartij worden doorberekend.
5. Onverminderd het voorgaande geldt dat
redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door de
leverancier kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter
binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst
plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te
ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft en vooraf is
bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van
die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.
Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen,
modellen, gereedschappen e.d.
1. De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van de leverancier noch know-how die van de leverancier afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van de leverancier.
2. Wanneer de leverancier – om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde - gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.
Artikel 4 Levertijd
1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is
bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met
eventuele door de leverancier te verrichten werkzaamheden kan worden
aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door de
leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de
wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke
formaliteiten.
2. Enkele overschrijding van de beoogde
levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe is
steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een
redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
3.
Eventueel door de leverancier te verrichten meerwerk zal –
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende
omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.
Artikel 5 Risico-overgang
1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of
diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van de
leverancier, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts
anders wanneer e.e.a. aan de schuld van de leverancier is te wijten.
2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan
worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte
zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk
anders voorschrijft.
3.
Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een
overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na
oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt
als opgeleverd wanneer de leverancier aan de wederpartij heeft meegedeeld dat
het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring
door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van
maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.
Artikel
6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst
1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen
door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de
wederpartij boven de in overeenkomst
vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de
in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
2. De leverancier is gerechtigd de
overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren
zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of
voorschriften.
Artikel
7 Taken wederpartij
1. De
wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht
van de leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-,
stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn
verricht en dat dit tijdig – in ieder geval - vóór de beoogde leverantie of
vóór de aanvang van de door de leverancier te verrichten werkzaamheden is
geschied;
b. licht
en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden
gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en
voldoende verwarmd zijn;
c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde
zaken alsmede de gereedschappen kunnen
worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.
d. alle voor de te leveren zaken of de
installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig
aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te
leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s)
worden gedaan.
2. Wanneer
de leverantie niet kan plaatsvinden - of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen
- op het overeengekomen tijdstijp wegens redenen binnen de risicosfeer van de
wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de tengevolge daarvan voor de
leverancier ontstane redelijke kosten, ondermeer in verband met de opslag van
de te leveren zaken, aan de leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking
tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door de
leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk
beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. De leverancier behoudt zich de eigendom
voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft
plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband
staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op
vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verband met het
tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
2. Wanneer de zaken reeds zijn geinstalleerd,
is de wederpartij gehouden om - op eerste verzoek van de leverancier - bij niet
tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en
aan de leverancier af te geven.
Artikel 9 Betaling en annulering
1. Betalingen geschieden á contant tenzij
hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten
kantore van de leverancier.
2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om
giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door de leverancier aan te
wijzen rekening.
3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen,
dient girale betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of
oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien de wederpartij niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft de leverancier het recht boven het verschuldigde
bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente
vermeerderd met 4%.
5. Alle redelijke kosten die in verband staan
met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde
bedragen, dienen door haar aan de leverancier te worden vergoed.
6.
Wanneer de leverancier in een gerechtelijke procedure
waarbij de wederpartij procespartij is,
geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij
gehouden alle in verband met deze procedure door de leverancier gemaakte kosten
te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten
toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door de leverancier worden
ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest
hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.
7. Bij annulering van de overeenkomst door
koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding
verschuldigd van 30 procent van hetgeen
koper/opdrachtgever bij de uitvoering van de
overeenkomst had moeten betalen of,
indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat de leverancier
door de annulering aan schade en
gederfde winst lijdt.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de leverancier
beperkt tot kostenloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze
vervanging van de geleverde of de geinstalleerde zaken of tot het terugbetalen
van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier
zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
2. De leverancier is niet gehouden tot herstel
of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek
of de schade het gevolg is van, of in
verband staat met, ondeugelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn
voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin
de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen,
tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de
leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de
hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de
andere leden van dit artikel 10 bepaalde.
3. De leverancier aanvaardt – ongeacht de
rechtsgrond van de vordering van de wederpartij - geen aansprakelijkheid voor
gevolgschade zoals - maar niet beperkt tot - vertragingsschade, schade als
gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade
als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
4. Indien de leverancier niet toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet
aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden
zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht
nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien de leverancier bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd
het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en
is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.Van overmacht van de leverancier is onder meer sprake in geval
van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij
toeleveranciers en vervoersproblemen.
5. Op de
hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de leverancier geen
beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de leverancier of van zijn leidinggevende
ondergeschikten, of b) indien een
zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het
licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en
voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend
consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument
is gesloten.
6. Wanneer de leverancier een garantie heeft
verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van
normale slijtage, of van het niet inachtnemen door de wederpartij van
bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na
verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in
natuursteenprodukten.
7. De leverancier is niet aansprakelijk voor
gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door
de wederpartij of door derden
reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het
toestel, het beluchtingsysteem, het
rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de
leverancier geleverde of gepresteerde.
Artikel
11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde
afbeeldingen en monsters
1. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht
is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige
rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type
van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met
eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de leverancier deze
geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico
maar geldt het bepaalde in artikel 10.
2. Wanneer de rookkanalen langer dan een
termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard
of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse
risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze
zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in
de verrichte werkzaamheden, dan komen
alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij.
Wanneer een en ander wél een gevolg is
van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in
artikel 10.
3. Wanneer de leverancier niet ter plaatse
heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te
plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen
van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is,
draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van
voldoende luchtcompensatie. Wanneer de leverancier dit wel in opdracht van de
wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het
bepaalde in artikel 10.
4. In catalogie, afbeeldingen, tekeningen,
maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding
verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle
monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel,
open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van
natuursteen wijst de leverancier er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal –
substantiele afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde
voorbeelden of monsters.
6. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is
verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken
of, in verband met de beluchting via de
kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de
gezondheid direct of indirect schade kunnen
toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van
eventuele gevolgen van de aanwezigheid van
deze stoffen.
Wanneer de leverancier de kruipruimte wel
heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij
in beginsel hiervoor het risico maar geldt het
bepaalde in artikel 10.
Artikel 12 Geschillenregeling en branchegarantie
1. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd
aan de door de wet aangewezen rechter.
2. In afwijking van het voorgaande lid is de
wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
(“consument”) gerechtigd om op basis van het daarvoor geldende reglement,
geschillen die betrekking hebben op technische
of kwalitatieve eisen - zoals
vastgelegd in de “Richtlijn Kwaliteitsnormen voor haarden en kachels” van de
Vereniging “Het Sfeerverwarmingsgilde” – en waarbij geen substantiële
gevolgschade in het geding is, ter verkrijging van een bindend advies voor te
leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, een en ander
binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de
statuten en reglementen van deze stichting.
3. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het
uitgebrachte bindend advies van een geschillencommissie, ingesteld door de
Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies
nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn.
4. Indien de leverancier terzake de nakoming
van een bindend advies in verzuim is, zal de Stichting Branchegarantie
Sfeerverwarming er, binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn
verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting, zorg voor dragen dat
de verplichtingen van de leverancier door een derde worden nagekomen binnen een
redelijke termijn.
Artikel 13 Toepasselijk recht
1. Op
alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
